Satın Alma Hüküm ve Koşulları

Best4Tires Holding GmbH ve Best4Tires GmbH Satın Alma Genel Hüküm ve Koşulları (Güncelleme Mart 2022 itibariyle)

1. Uygulama Kapsamı, Farklı Koşullar, Gelecekteki Işler, Öncelikli Anlaşmalar

Biz (Best4Tires) yalnızca bu Genel Satın Alma Hüküm ve Koşullarına dayanarak sipariş vermekteyiz. Tedarikçinin diğer veya farklı hüküm ve koşulları, bunları yazılı olarak açıkça kabul etmediğimiz sürece geçerli olmayacaktır. Teslimatların veya hizmetlerin siparişi ve kabulü, tedarikçinin hüküm ve koşullarının kabul edildiği veya onaylandığı anlamına gelmez.

2. Siparişler, Yazılı Form, Teslimat Iptalleri, Fiyat Artışları, Üçüncü Taraflarca Sözleşmelerin Yürütülmesi, Çizimlerin Mülkiyeti ve Telif Hakkı Vb.

2.1. Tedarikçinin tüm teklifleri veya siparişleri ve kabul beyanları, değişiklikler ve diğer yan anlaşmalar ve sözleşmenin imzalanmasından önce veya sözleşme sırasında yapılan düzenlemeler ve teslimat iptalleri, yasal olarak geçerli olmak için yazılı olarak (mektup, faks, e-posta; bundan sonra toplu olarak "yazılı" olarak anılacaktır) yapılmalıdır. Tedarikçi, sipariş tarihinden itibaren beş iş günü içinde siparişi teyit edecek ve bu teyidi posta, faks, e-posta veya mutabık kalınan herhangi bir elektronik yolla iade edecektir. Teyit süresi içinde veya değişikliklerle birlikte alınmazsa, bu durum siparişin ve siparişte belirtilen koşulların ve teslimat tarihlerinin kabul edildiği anlamına gelir.

2.2. Madde 2.3 uyarınca bir değişiklik nedeniyle tedarikçi tarafından ileri sürülen bir fiyat artışı, Best4Tires'tan değişiklik bildiriminin alınmasından itibaren makul bir süre içinde ve değişikliğin uygulanmasından önce yapılmalıdır. Fiyat artışı makul bir süre içinde ileri sürülmezse veya yalnızca değişikliğin uygulanmasından sonra ileri sürülürse, tedarikçinin ilgili talebi kaybedilir. Tedarikçi ek maliyetleri kanıtlamak zorundadır. Tedarikçi, değişiklik nedeniyle gerekli olabilecek teslimat/hizmet tarihi ertelemelerini gecikmeksizin Best4Tires'a bildirmelidir.

2.3. Sözleşmenin tamamının veya ağırlıklı olarak alt yükleniciler/alt tedarikçiler tarafından yürütülmesi Best4Tires'ın önceden onayını gerektirir. Tedarikçi, alt yükleniciye/alt tedarikçiye üstlendiği görevlerle ilgili tüm yükümlülükleri yüklemeli ve Best4Tires'a karşı tedarikçinin yükümlü olduğu bu yükümlülüklere uyulmasını sağlamalıdır.

2.4. Best4Tires, Best4Tires'ın bir talep veya teklif (sipariş) ile birlikte eklediği illüstrasyonlar, çizimler, modeller, baskı kopyaları, hesaplamalar ve diğer belgelerin mülkiyet haklarını ve telif haklarını saklı tutar. Bunlar gizlidir ve Best4Tires'ın açık yazılı izni olmadan üçüncü tarafların erişimine açılamaz. Bu belgeler yalnızca talebin işleme alınması, teklifin hazırlanması ve malların daha sonra üretilmesi için kullanılmalıdır, teklifin hazırlanmasından sonra, ancak en geç sözleşmenin imzalanmasından sonra, istenmeden iade edilmelidir. Aksi yönde yazılı bir anlaşmaya tabi olmak kaydıyla, tedarikçi kullanım, dağıtım, çoğaltma veya benzeri haklara sahip olmayacaktır..

3. Fiyatlar, Faturalama, Ödeme Koşulları, Alıkoyma ve Mahsup Hakkı, Devir, Mülkiyetin Devri, Teslim Edilen Malların Işlenmesi

3.1. Aksi kararlaştırılmadıkça, fiyatlar, Madde 5.3 uyarınca "DDP ifa yeri" (INCOTERMS 2020) teslimatı dahil olmak üzere sabit fiyatlar olarak anlaşılacak ve Tedarikçi tarafından sağlanacak teslimatlar ve hizmetlerle bağlantılı tüm masraflar, özellikle de her türlü test, kabul, dokümantasyon ve teknik belgelerin hazırlanması, paketleme, nakliye, gümrük ve sınır geçiş ücretleri ile sigorta masrafları ve artı yasal katma değer vergisi dahil olacaktır, yasal katma değer vergisi ayrıca belirtilecektir.

3.2. Siparişte belirtilen fiyat bağlayıcıdır, sözleşmenin imzalanmasından sonra tedarikçi tarafından fiyat artışına izin verilmez. Tedarikçinin fiyat eskalasyonu veya benzeri hükümleri tanınmayacaktır. Madde 2.4 etkilenmeden geçerliliğini korur.

3.3. Fatura, malların sevk edildiği gün doğrulanabilir bir biçimde ve mallardan ayrı olarak Best4Tires'a gönderilmelidir. Best4Tires faturaları yalnızca siparişteki spesifikasyonlara göre sipariş numarası ve/veya çağrı numarası ile birlikte tarih, ürün numarası ve ürün açıklaması, miktar ve ağırlık detayları, birim ve toplam fiyatlar, irsaliye numarası ve teslimat veya hizmet tarihi ile sipariş çerçevesinde gerekli olan diğer tüm detayları içermeleri halinde işleme alabilir. Tedarikçi, bu yükümlülüğe uyulmaması nedeniyle ortaya çıkan tüm masrafları, uyulmamasından sorumlu olmadığı sürece Best4Tires'a geri ödemek zorundadır.

3.4. Ödemeler teslimattan veya (iş hizmetleri durumunda) kabulden ve 3.3 maddesine uygun olarak sözleşmeye dayalı ve denetlenebilir bir faturanın alınmasından sonra %2 indirimle 14 gün içinde ve 60 gün içinde net olarak yapılır. Best4Tires gerekli hizmeti ödeme süresi içinde gerçekleştirirse, indirim hakkı olan ödemeler zamanında yapılır. Faturalar madde 3.3'e göre gereklilikleri karşılamıyorsa, Best4Tires bunları reddedebilir. Sözleşmeye uygun olarak yeni faturanın alındığı tarih, yukarıdaki ödeme sürelerinin başlangıcı için belirleyicidir. Erken teslimat veya ifa durumunda, kararlaştırılan teslimat veya ifa tarihi, teslimat veya ifa tarihinin yerini alacaktır.

3.5. Best4Tires, yasaların öngördüğü ölçüde alıkoyma ve mahsup etme haklarına sahiptir.

3.6. Tedarikçi, Best4Tires'ın yazılı izni olmadan Best4Tires'a karşı olan alacaklarını devretme veya üçüncü taraflarca tahsil edilmesini sağlama hakkına sahip değildir. Bu durum, tedarikçinin olağan iş akışı içinde tedarikçisine uzatılmış bir mülkiyet muhafazası vermiş olması halinde geçerli değildir. Alman Ticaret Kanunu'nun 354 a maddesi etkilenmeden geçerliliğini korur.

3.7. Teslim edilen malların ödemesi yapıldığı andan itibaren mülkiyet Best4Tires'a geçer. Best4Tires, mülkiyetin uzatılmış veya uzun süreli olarak elde tutulmasını kabul etmez.

3.8. Best4Tires, teslim edilen malları olağan iş akışı içinde işleme, satma veya başka bir şekilde elden çıkarma hakkına sahiptir.

4. Teslim Tarihleri Ve Süreleri, Teslimat, Teslimatta Gecikmeler, Sözleşmeden Doğan Ceza, Sorumluluk, Tedarikçinin Alıkoyma ve Mahsup Hakkı

4.1. Siparişte Best4Tires tarafından belirtilen veya kabul edilen teslimat tarihleri ve teslimat süreleri bağlayıcıdır.

4.2. Aksi kararlaştırılmadıkça, teslimat Madde 5.3 uyarınca "DDP ifa yeri" (INCOTERMS 2020) olarak yapılacaktır.

4.3. Madde 4.2 Teslimat uyarınca "DDP ifa yeri" kararlaştırılmamışsa, tedarikçi, yükleme ve sevkiyat için olağan süreyi dikkate alarak malları zamanında hazır bulundurmalı ve gerekirse Best4Tires tarafından belirlenen nakliye şirketinden sevkiyatı ayarlamalıdır.

4.4. Tedarikçi, Best4Tires'a yalnızca kusursuz malların teslim edilmesini sağlamak için bir giden mal denetimi gerçekleştirir.

4.5. Siparişte aksi belirtilmedikçe, peşin ve kısmi teslimatların yanı sıra fazla ve eksik teslimatlara yalnızca Best4Tires'ın açık onayı ile izin verilir ve sevkiyat belgelerinde bu şekilde belirtilmelidir.

4.6. Tedarikçi, nedeni ne olursa olsun, teslimatta fark edilebilir gecikmeleri derhal Best4Tires'a yazılı olarak bildirmeli, nedenlerini, gecikmenin beklenen süresini ve teslimatta gecikmeyi gidermek için alınan önlemleri belirtmelidir. Teslimatta bir gecikme olması durumunda, tedarikçi Best4Tires'a ortaya çıkan her türlü zararı tazmin etmelidir.

4.7. Teslimatta gecikme olması durumunda Best4Tires, teslimatta gecikmenin yaşandığı her tam hafta için ilgili sipariş değerinin %1'i oranında ve maksimum %5'e kadar sözleşme cezası talep etme hakkına sahiptir. Sözleşme cezası, tedarikçi tarafından tazmin edilecek gecikmeden kaynaklanan zarardan mahsup edilecektir. Daha yüksek tazminat talep etme hakkı bundan etkilenmez.

4.8. Sorumluluk sınırlamaları ve istisnaları kabul edilmez.

4.9. Tedarikçi, teslim edilecek mallara ilişkin bir alıkoyma hakkını ancak aynı sözleşme ilişkisinden kaynaklanan ve tartışmasız, karara hazır veya yasal olarak belirlenmiş taleplere dayanması halinde ve bu ölçüde ileri sürebilir. Tedarikçi tarafından mahsuplaşma, yalnızca tedarikçinin talebinin tartışmasız, karara hazır veya yasal olarak belirlenmiş olması durumunda mümkündür.

5. Ambalajlama/Etiketleme, Irsaliye/Nakliye Belgeleri, Ifa Yeri, Sınır Ötesi Teslimatlar, REACH ((Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması)

5.1. Mallar Best4Tires'ın talimatlarına uygun olarak düzgün ve uygun şekilde paketlenmeli ve etiketlenmelidir. Tedarikçi, Best4Tires'ın malları uygun olmayan şekilde paketlemesi veya Best4Tires'ın talimatlarına aykırı şekilde etiketlemesi nedeniyle Best4Tires'ın uğradığı zararlardan, tedarikçi sorumlu olmadığı sürece, sorumludur.

5.2. Her mal teslimatına bir irsaliye eşlik etmelidir. Tedarikçi, Best4Tires'ın sipariş numarası ve/veya çağrı numarasının yanı sıra miktar, ağırlık ve paketleme düzenini tüm irsaliyelerde ve diğer sevkiyat belgelerinde belirtmekle yükümlüdür.

5.3. Aksi kararlaştırılmadıkça, tüm teslimatlar ve hizmetler için ifa yeri, ilgili siparişte belirtilen teslimat yeridir. Siparişte herhangi bir teslimat yeri belirtilmemişse veya başka bir ifa yeri kararlaştırılmamışsa, ifa yeri Best4Tires'ın Höhr-Grenzhausen'deki kayıtlı ofisidir.

5.4. Tedarikçi, geçerli bir uzun vadeli tedarikçi beyanı mevcut değilse, malların gümrük menşeine ilişkin gerekli beyanları zamanında Best4Tires'a sağlamakla yükümlüdür. Tedarikçi, uygunsuz veya geç tedarikçi beyanı nedeniyle Best4Tires'ın maruz kaldığı tüm dezavantajlardan, uygunsuz veya geç ibrazdan sorumlu olmadığı sürece sorumludur. Gerekirse, tedarikçi malların menşei hakkındaki bilgilerini gümrük idaresi tarafından onaylanmış bir bilgi formu aracılığıyla kanıtlamalıdır.

5.5. Tedarikçi, tehlikeli ürünleri ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemelere uygun olarak paketleyecek, etiketleyecek ve teslim edecektir. Tedarikçi, kullanılan ambalaj da dahil olmak üzere Best4Tires'a teslim edilen tüm mallar için REACH Tüzüğüne (1907/2006 sayılı Tüzük (AT) uymayı taahhüt eder. Özellikle, teslim edilen malların ve ambalajlarının REACH tüzüğünün 59. maddesinin 1. paragrafına (http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) göre ilgili güncel aday listede yer alan ve yasal olarak izin verilen miktarın üzerinde herhangi bir madde (Substance of very high concern (çok yüksek önem arz eden maddeler)) içermemesini sağlar. Tedarikçi, REACH Tüzüğü kapsamındaki maddelerin teslim edilen mallarda veya ambalajlarında uygun şekilde kaydedilmesini sağlayacaktır. REACH Tüzüğünün gerektirdiği tüm bilgi ve belgeleri (özellikle REACH Tüzüğünün 31. Maddesi ve devamı uyarınca) yasal olarak öngörülen süreler içinde Best4Tires'a iletmeyi veya ön tedarikçisinin bilgilerini gecikmeden Best4Tires'a iletmeyi taahhüt eder.

Yukarıdaki yükümlülükler, tedarikçinin AB üyesi olmayan bir ülkede yerleşik olması halinde de geçerlidir. Özellikle, %0,1'den fazla SVHC (Substance of very high concern (çok yüksek önem arz eden)) maddesi içeriyorsa veya REACH Tüzüğü kapsamındaki maddeler normal ve öngörülebilir kullanım sırasında açığa çıkabilirse bilgilendirmelidir..

Ürün Tehlikeli Maddeler Tüzüğüne tabi ise veya REACH Madde 31 paragraf 1'in gerekliliklerini karşılıyorsa, tedarikçi Best4Tires'a üretimin başlamasından hemen sonra, ilk teslimattan en geç beş iş günü önce REACH Tüzüğü Madde 31'in gerekliliklerini karşılayan bir güvenlik bilgi formu sağlamalıdır. İlgili güvenlik bilgi formu olmadan malların kabulü reddedilecektir..

6. Kusur Bildirimi, Kusur Sorumluluğu, İkame İfa, Zamanaşımı

6.1. Best4Tires, teslim edilen malların bariz kusurlarını teslimattan veya kabulden sonraki yedi gün içinde, gizli kusurlarını ise keşfedildikten sonraki yedi gün içinde tedarikçiye bildirilir.

6.2. Aşağıda aksi belirtilmedikçe, Best4Tires'ın kusur talepleri yasal hükümlere tabidir.

6.3. Tedarikçi, Best4Tires tarafından yapıldığı ölçüde, kusurların belirlenmesi ve düzeltilmesi ile bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm masrafları karşılamakla yükümlüdür.

6.4. Tedarikçinin ek ifa talebinin bir son tarih belirlenmesiyle birlikte özellikle aciliyet nedeniyle mümkün olmaması durumunda, Best4Tires yasal talepler saklı kalmak kaydıyla masrafları tedarikçiye ait olmak üzere ikame bir ifa gerçekleştirme veya yaptırma hakkına sahiptir. Best4Tires, mümkün olduğunca, ikame ifadan önce tedarikçiyi bu konuda bilgilendirecektir.

6.5. Best4Tires'ın hak sahibi olduğu kusur talepleri, zaman aşımı süresinin yasal olarak başlamasından 36 ay sonra zaman aşımına uğrar. Yasal askıya alma ve kesinti hükümleri bu durumdan etkilenmez..

7. Tedarikçinin Genel Sorumluluğu, Ürün Sorumluluğu Hasarı, Üçüncü Taraf Taleplerine Karşı Tazminat, Toplatma, Sigorta

7.1. Bu Genel Hüküm ve Koşullarda aksi belirtilmedikçe, Tedarikçi yasal hükümlere uygun olarak sorumlu olacaktır. Tedarikçinin sorumluluk sınırlamaları ve sorumluluk istisnaları tanınmaz. Madde 6.5'teki hükme tabi olarak, zamanaşımı süresi yasal hükümlere tabi olacaktır.

7.2. Tedarikçi bir ürün sorumluluğu hasarından sorumlu olduğu sürece, neden kendi kontrol ve organizasyon alanında belirlendiği ve dış ilişkide kendisi sorumlu olduğu için Best4Tires'ı ilk talep üzerine üçüncü tarafların taleplerine karşı tazmin eder.

7.3. Best4Tires'a karşı üçüncü taraflara karşı kusursuz sorumluluk temelinde bir talepte bulunulursa, tedarikçi Best4Tires'a karşı doğrudan sorumlu olduğu ölçüde sorumludur. Best4Tires ve tedarikçi arasındaki zararların tazmini için, Alman Medeni Kanunu'nun (Bürgerliches Gesetzbuch) 254. maddesindeki ilkeler geçerlidir ve buna göre uygulanır. Aynı durum tedarikçiye karşı doğrudan bir talep olması halinde de geçerlidir.

7.4. Gerekli veya resmi olarak emredilen bir geri çağırma veya üçüncü tarafların kişilerine veya mallarına yönelik tehlikeyi önlemek için gereken diğer önlemler durumunda, tedarikçi, geri çağırma veya diğer önlemler nedeniyle Best4Tires'ın maruz kaldığı tüm masraf, maliyet ve zararlardan sorumludur ve tedarikçi bundan sorumlu olmadığı sürece, malların veya ambalajın veya hizmetin sözleşmeye uygun olmaması, özellikle kararlaştırılan spesifikasyonlara veya güvencelere uymaması veya ürün kusurlarına sahip olması nedeniyle toplama veya diğer önlemler temelinde üçüncü tarafların ilgili taleplerine karşı Best4Tires'ı tazmin eder. Best4Tires'ın diğer talepleri ve hakları bu durumdan etkilenmez.

7.5. Diğer yükümlülüklere tabi olarak, tedarikçi, teslim edilen mallar veya sunulan hizmetle ilgili olarak Best4Tires veya tedarikçi tarafından yukarıda belirtilen madde 7.4 uyarınca bir geri çağırma veya başka bir önlem gerektiren ve/veya ilgili bir ürün sorumluluğu davası riski oluşturan somut koşullar ortaya çıkarsa, Best4Tires'ı gecikmeden bilgilendirecektir. Sözleşme tarafları, Best4Tires'ın gönüllü bir geri çağırma eyleminin uygulanması konusunda nihai karar hakkına sahip olduğu sonraki eylem planı üzerinde anlaşmaya çalışacaktır. Tedarikçinin herhangi bir yasal raporlama yükümlülüğü etkilenmez.

7.6. Tedarikçi, en azından iş ilişkisi süresince ve masrafları kendisine ait olmak üzere, ürün sorumluluk sigortası ve geri çağırma masrafları sigortası da dahil olmak üzere, ürün sorumluluk sigortası için hasar olayı başına kişisel yaralanma ve maddi hasar (saf mali kayıp dahil) için en az 5 milyon Euro ve yıllık maksimum tazminat en az 10 milyon Euro ve geri çağırma masrafları sigortası için sigortalı olay ve sigorta yılı başına en az 5 milyon Euro olmak üzere uygun miktarda bir sorumluluk sigortası yaptırmakla yükümlüdür. Sigorta poliçelerinin kopyaları talep üzerine Best4Tires'a sağlanacaktır.

8. Mülkiyet Hakları, Yükümlülük, Tazminat

8.1. Tedarikçi, Best4Tires'a teslim edilen malları veya sunulan hizmeti sözleşme amacı doğrultusunda kullanmak, özellikle bunları tek başına veya diğer mallarla birlikte sunmak, piyasaya sürmek, diğer ürünlere entegre etmek, değiştirmek, işlemek veya diğer yeniden tasarımları gerçekleştirmek ve teslim edilen malları orijinal veya değiştirilmiş, işlenmiş veya yeniden tasarlanmış bir biçimde dağıtmak için yer, zaman ve içerik bakımından sınırsız, münhasır olmayan, geri alınamaz bir hak verir. Best4Tires, yukarıda belirtilen çerçevede alt lisanslar verme hakkına sahiptir.

8.2. Tedarikçi, malları veya hizmetleri üçüncü taraf haklarından, özellikle patentler, faydalı modeller, telif hakları, tasarım patentleri, ticari marka hakları, isim hakları ve kişisel haklar, diğer sınai mülkiyet hakları ve sınai mülkiyet hakları için başvurular ve diğer edinilmiş yasal konumlardan (bundan böyle "mülkiyet hakları" olarak anılacaktır) ari olarak teslim eder.

8.3. Madde 8.2'deki yükümlülüğün ihlali durumunda, tedarikçi, ihlalden sorumlu olmadığı sürece, Best4Tires'ı söz konusu mülkiyet haklarının kullanımından kaynaklanan üçüncü tarafların tüm taleplerine karşı tazmin eder. Aynı durum, Best4Tires tarafından üçüncü bir tarafın böyle bir talebiyle bağlantılı olarak zorunlu olarak yapılan tüm masraflar, özellikle de yasal savunma masrafları için de geçerlidir.

8.4. Tedarikçi, teslim edilen ve edilecek mal veya hizmetlerle bağlantılı olarak kullandığı tüm mülkiyet hakkı uygulamalarını talep üzerine Best4Tires olarak adlandırmakla yükümlüdür. Adlandırma, tedarikçiyi bu Genel Hüküm ve Koşulların hükümlerine göre sorumluluktan kurtarmaz. Tedarikçi, mülkiyet haklarının ihlal edildiğini tespit ederse, Best4Tires'ı derhal bilgilendirmek zorundadır.

8.5. Tedarikçi, teslim edilen malları yalnızca Best4Tires'ın çizimlerine ve modellerine göre ürettiği ve üretimin yukarıda belirtilen anlamda bir hak ihlali oluşturduğunu bilmediği veya bilmemesi gerektiği sürece sorumlu değildir.

8.6. Mülkiyet haklarının ihlali nedeniyle Best4Tires'a karşı hak talebinde bulunulursa, tedarikçi masrafları kendisine ait olmak üzere Best4Tires'ı yasal savunmada desteklemekle yükümlüdür.

9. Gizlilik, Reklam

9.1. Tedarikçi, kamuya açık olmayan ve Best4Tires ile olan iş ilişkisi ve bu iş ilişkisi aracılığıyla kendisi tarafından bilinen tüm ticari ve teknik ayrıntıları bir iş sırrı olarak ele almak ve bunlar hakkında gizliliği korumakla yükümlüdür. Bu özellikle alınan resimler, çizimler, hesaplamalar ve diğer belgeler, üretim araçları ve bilgiler için geçerlidir. Bu gizlilik yükümlülüğü sözleşmenin sona ermesinden sonra da yürürlükte kalacaktır. Gizlilik yükümlülüğü, (i) kanun ihlali olmaksızın genel olarak bilinen veya bilinen, (ii) sözleşmenin imzalandığı tarihte tedarikçi tarafından zaten bilinen veya (iii) bir gizlilik yükümlülüğü ihlali olmaksızın üçüncü taraflarca kendisine ifşa edilen bu tür ayrıntılar için geçerli olmayacaktır.

9.2. Alt yükleniciler Madde 9.1'de yer alan hüküm uyarınca aşağıdakileri yapmakla yükümlüdür.

9.3. Tedarikçi, Best4Tires ile olan iş ilişkisinin reklamını yalnızca Best4Tires'ın açık onayı ile yapabilir ve referans amacıyla kullanabilir.

10. Güvenlik, Sağlık ve Çevre Koruma, Güvenlik Bilgi Formları

10.1. Best4Tires için müşterilerinin ve çalışanlarının güvenliği ve sağlığının yanı sıra çevrenin korunması da hayati önem taşır. Tedarikçi, taraflar arasında imzalanan sözleşmenin bir parçası olan ilgili Best4Tires politikalarının yanı sıra güvenlik, sağlık ve çevrenin korunmasına yönelik uluslararası kabul görmüş standartlara uyar. Tedarikçi, tüm teslimatların güvenlik, sağlık ve çevre koruma ile ilgili geçerli yasal hükümlere uygun olduğunu garanti eder. Tedarikçi ayrıca alt yüklenicilerini ve alt taşeronlarını da bu standartlara uymakla yükümlü kılar.

10.2. Tedarikçi, Best4Tires'a ve tedarikçiye değişen düzenlemelere uymak ve tedarik güvenliğine yönelik riski azaltmak/en aza indirmek veya olası etkilerini ortadan kaldırmak/en aza indirmek için yeterli zaman tanımak amacıyla, tedarikçinin mallarında bulunan tüm maddeler için geçerli olan ve malların güvenlik, sağlık ve çevre koruma gerekliliklerini etkileyebilecek veya tedarik güvenliği için risk oluşturabilecek düzenlemelerdeki değişiklikleri, örneğin madde kısıtlamaları veya onayları, sorulmaksızın Best4Tires'a bildirir.

10.3. Best4Tires'ın talebi üzerine veya ilgili yasal hükümlere uygun olarak, tedarikçi Best4Tires'a teslimatın yapıldığı ülkenin dilinde ilgili Güvenlik Bilgi Formlarını sağlamalıdır. Bu Güvenlik Bilgi Formları, malların menşeine bakılmaksızın teslimatın yapıldığı ülkenin yönetmeliklerine uygun olmalıdır. Tedarikçi bu Güvenlik Bilgi Formlarını Best4Tires'a aşağıdaki e-posta adresinden gönderir: supplier.ra@Best4Tires-group.com

11. Uyumluluk

11.1. Tedarikçi, iş yaptığı her ülkenin yargı yetkisi altındaki tüm yasalara, yönetmeliklere ve tüzüklere uyacaktır. Bu, özellikle rüşvet ve yolsuzluk, kara para aklama, insan kaçakçılığı, çalışan hakları, çevre koruma, sürdürülebilirlik ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyumu içerir. Tedarikçi, özellikle Best4Tires'a karşı sözleşmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirirken herhangi bir suç işlememekle yükümlüdür (örneğin dolandırıcılık veya zimmete para geçirme, avantaj sağlama, avantaj elde etme, rüşvet, gaddarlık veya benzer suçlar).

11.2. Tedarikçi, tüm faaliyetlerinde Birleşmiş Milletler Şartı uyarınca insan haklarına uyduğunu, özellikle de hiçbir şekilde zorla çalıştırma veya çocuk işçi çalıştırılmadığını ve ırk veya etnik köken, cinsiyet, din veya inanç, engellilik, yaş veya cinsel kimlik veya sendika üyeliği temelinde ayrımcılık yapılmadığını taahhüt etmelidir..

12. Yargı Yeri, Kanun Tercihi

12.1. Tedarikçinin bir tüccar olması durumunda, iş yerimiz yargı yeri olarak kabul edilecektir; ancak tedarikçiye ikamet ettiği yer mahkemesinde de dava açma hakkımız bulunmaktadır.

12.2. Uluslararası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında BM Antlaşması (CISG) hükümleri hariç olmak üzere Federal Almanya Cumhuriyeti yasaları uygulanmaktadır.

Güncelleme: Mart 2022